履约保函是工程项目中常见的一种担保方式，它通常由承包方提供给业主，以保证承包方履行合同义务。工期延误是工程项目中常见的现象，工期延误是否会扣履约保函是一些人经常关心的问题。本文将从不同角度分析这一问题，并提供见解。
一般来说，履约保函中会约定扣款条款，规定承包方违反合同义务时业主可以扣除保函金额。常见的扣款条款包括：
未按时提交工程进度报告 未按质量要求完成工程 未按时完成工程因此，如果承包方未按时完成工程，根据履约保函的扣款条款，业主有权扣除保函金额。
工期延误可能是由各种因素造成的，包括不可抗力、承包方原因或业主原因。一般来说，如果工期延误是由于不可抗力或者业主的原因造成的，承包方不承担责任。但是，如果工期延误是由于承包方原因造成的，承包方需要承担违约责任。
承包方原因造成的工期延误可以分为以下几种情况：
承包方未能及时组织施工 承包方未能及时采购材料和设备 承包方未能及时施工人员如果工期延误是由于上述承包方原因造成的，业主可以根据合同约定追究承包方的违约责任，包括扣除履约保函金额。
在工程项目中，工期延误往往不可避免。为了避免不必要的损失，业主和承包方应及时协商，采取措施减少工期延误造成的影响。协商措施可以包括：
双方协商制定工期延误补救计划 业主给予承包方合理的时间延长工期 承包方提出工期延误索赔申请通过协商，业主和承包方可以限度地减少工期延误带来的损失，避免扣除履约保函金额。
在实践中，关于工期延误会扣履约保函的案例有很多。例如，在人民法院的(2020)法民商事申2069号民事判决书中，原告业主与被告承包方签订了一份工程合同。合同约定，承包方未能按时完成工程，业主可以扣除履约保函金额。工程完工后，因承包方原因造成工期延误10天，业主对此提出索赔。法院终判决，业主有权扣除履约保函金额10万元。
该案例表明，业主在遇到工期延误时，应及时查明工期延误原因，并根据合同约定和法律规定追究承包方的违约责任。如果工期延误是由于承包方原因造成的，业主可以依法扣除履约保函金额。
需要注意的是，有些情况下，即使是承包方原因造成的工期延误，业主也不能扣除履约保函金额。例如：
业主未按照合同约定支付工程进度款 业主未及时提供必要的施工条件 业主变更工程设计导致工期延长在这些情况下，工期延误并非完全是承包方责任，因此业主不能扣除履约保函金额。
综合以上分析，履约保函工期延误会扣款。但扣款的具体情况需要根据履约保函的扣款条款、工期延误的责任和双方的协商结果而定。业主在遇到工期延误时，应及时查明原因，并根据合同约定和法律规定追究承包方的违约责任。承包方应采取措施减少工期延误，并积极与业主协商解决工期延误问题。只有通过合理的协商和处理，才能避免不必要的损失，保障工程项目的顺利完成。
