工程款支付保函是工程建设过程中的一种常见保证措施，旨在保障承包商按时足额收到工程款项，防范开发商违约风险。本文将分别介绍两篇工程款支付保函范本，供工程建设行业人士参考。
兹证明，兹有（发包人名称），与（承包人名称）签订了（工程名称）工程合同（合同编号：）。
现应发包人请求，我方作为承包人工程款支付保函出具人，特向承包人出具本工程款支付保函，以担保承包人按照合同约定履行其义务，并按时收到工程款项。
保证内容：我方保证，如果发包人不按时足额支付工程款项，导致承包人蒙受经济损失，则我方将根据本保函约定履行赔偿责任。
保障金额：人民币（金额大写）。
保障期限：自本保函生效之日起至（日期）止。
索赔条件：承包人因发包人违反合同约定，导致工程款项不能按时足额支付，承包人应向我方书面提出索赔，并提供相关证明材料，包括但不限于工程结算单、催款函、付款凭证等。
索赔时限：承包人必须于保障期限内书面向我方提出索赔，逾期不予受理。
赔偿责任：经我方审核确认承包人提出的索赔合理并符合保障范围，我方将向承包人履行赔偿责任，赔偿金额不超过保障金额。
履行方式：我方将以转账方式直接向承包人指定账户支付赔偿金。
争议解决：因本保函引起的争议，由（仲裁机构名称）依法仲裁解决，仲裁地为（仲裁地点）。
其他约定：（可根据具体情况约定）
发包人：
承包人：
出具人：
日期：
兹证明，（发包人名称）与（承包人名称）签订了一份工程合同，合同编号为（合同编号），工程名称为（工程名称）。
本银行应发包人申请，特向承包人出具本保函，作为发包人按合同约定履行其支付工程款项义务的担保。
担保额度：人民币（金额大写）。
承保期限：自本保函生效之日起至（日期）止。
索赔条件：当承包人在合同履行过程中，如因发包人不按时足额支付工程款导致承包人合法权益受损，承包人即可向本银行提出索赔，并提供相关证据，包括但不限于工程结算单、付款通知单、付款申请书等。
索赔时效：承包人必须在承保期限内向本银行提出索赔申请，逾期不予受理。
赔偿责任：本银行于收到索赔申请后，经审查确定索赔属实并符合承保范围，将及时通知发包人进行处理。如发包人未在收到本银行通知的（时间期限）内向承包人支付工程款，本银行将依本保函约定向承包人支付赔偿金。赔偿金额以发包人应付工程款为限，不超过本保函担保额度。
免责条款：本保函不得用于下列情况：
（1）发包人与承包人因工程质量、工期等非付款原因而产生的纠纷；
（2）承包人不履行合同约定义务，造成发包人经济损失；
（3）承包人因不可抗力因素造成的经济损失；
（4）与本次工程履行无关的其他费用。争议解决：因本保函引起的争议，由（仲裁机构名称）按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁地为（仲裁地点）。
本保函一经盖章签署，立即生效。
出具人：
日期：
以上两篇工程款支付保函范本仅供参考，具体保函条款需根据实际工程情况协商确定。工程建设单位和承包商应结合自身需求和工程特点，选择合适的保函格式，保障工程款项的按时足额支付，维护自身合法权益。
